Образец заявления об утверждении мирового соглашения в арбитражный суд

Рубрика: Образцы ходатайств и заявлений в суд

Можете воспользоваться составленным нами образцом заявления об утверждении мирового соглашения в арбитражный суд! Оно составлено в Арбитражный суд Новосибирской области по конкретному арбитражному делу о взыскании убытков по договору строительного подряда. Мировое соглашение утверждено судом.

 

Важная информация

Прочтите консультацию адвоката по вопросу о заключении мирового соглашения:

Мировое соглашение – это, по существу, процессуальный договор между истцом и ответчиком, утвержденный судом. Мировое соглашение утверждается определением арбитражного суда, имеет силу судебного решения и подлежит принудительному исполнению в том же порядке, что и решение суда, а именно – посредством процедуры исполнительного производства. Многие заблуждаются, считая, что Читать далее…

В Арбитражный суд Новосибирской области
(г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6)

От Взыскателя: ЗАО «Взыскатель»
адрес, ИНН, р/с, ФИО руководителя, телефон
__________________________________

Представитель: адвокат Андреева Ольга Борисовна
(регистрационный номер 54/1226 в реестре адвокатов Новосибирской области, доверенность от 3 октября 2012 года) тел. 375 – 02 – 80,
тел. 8 – 923 – 775 – 02 – 80
630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 32, офис 903

и Должника: ООО «Должник»
адрес, ИНН, р/с, ФИО руководителя, телефон
__________________________________

гражданское дело № А45-_____________/2012

ЗАЯВЛЕНИЕ
об утверждении мирового соглашения на стадии исполнительного производства

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от __________ 2013 года по делу № А45-_________/2012 по иску ООО «Должник» к ЗАО «Взыскатель» о взыскании задолженности по договору строительного подряда и встречному иску ЗАО «Взыскатель» к ООО «Должник» о взыскании убытков с ООО «Должник» в пользу закрытого акционерного общества «Взыскатель» взыскана денежная сумма в размере 4 197 140 рублей 04 копейки.

Постановлением Седьмого Арбитражного апелляционного суда от __________ 2013 года данное решение оставлено без изменения.
ЗАО «Взыскатель» получен исполнительный лист о взыскании с ООО «Должник» 4 197 140 рублей 04 копейки.

На стадии исполнительного производства Взыскатель ЗАО «Взыскатель» и Должник ООО «Должник», далее именуемые Стороны, пришли к договоренности о заключении мирового соглашения на следующих условиях:

1. Должник своими силами и средствами выполняет ремонтно-восстановительные работы в отношении западной части кровли цеха ____________ (далее – Работы) и устраняет недостатки, установленные судебно-строительной экспертизой (заключение эксперта от 05.06.2013 года №2862/9) (далее — Недостатки), на основании разработанного Проекта.

2. Проект ремонтно-восстановительных работ, разрабатывается Должником согласно требованиям ГОСТ Р 21.1101-2009 и должен содержать:
- техническое решение по устранению недостатков конструкции здания с учетом конструкции кровли;
- расчет нагрузок на несущие конструкции здания от конструкции кровли.

3. Разработанный Проект представляется на утверждение Взыскателю в срок до «27» марта 2014 года. Взыскатель в срок до «04» апреля 2014 года обязан согласовать Проект Работ и направить в адрес Должника, либо предоставить перечень замечаний по Проекту. При наличии замечаний со стороны Взыскателя по Проекту работ, Стороны составляют акт необходимых доработок Проекта, срок выполнения которых не может превышать 10 (десять) дней. При несогласовании представленного Должником Проекта со второго раза, Взыскатель вправе на основании данного Мирового соглашения обратиться в Арбитражный суд за выдачей исполнительного листа о взыскании с Должника денежной суммы в размере 4 149 329 (Четыре миллиона сто сорок девять тысяч триста двадцать девять) рублей 32 копейки. В этом случае Должник также не претендует ни на какую компенсацию затрат, понесенных им в связи с выполнением проектных и иных работ по данному Мировому соглашению.
При этом замечания по Проекту считаются обоснованными только при условии несоответствия разработанного Проекта действующему законодательству, требованиям ГОСТ Р 21.1101-2009, СНиП и иным обязательным требованиям, предъявляемым к данным видам работ.

4. После согласования со Взыскателем, Проект передается Должником на госэкспертизу, заключение которой представляется Взыскателю в срок не позднее одного месяца со дня согласования с ним Проекта.

5. Ремонтные Работы выполняются Должником в соответствии с согласованным Проектом в следующие сроки:
- начало работ: «01» мая 2014 года
- окончание работ: «15» августа 2014 года.

Должник вправе соразмерно перенести сроки начала и окончания выполнения работ согласно Проекта в случае нарушения Взыскателем сроков согласования Проекта, определенных п. 3 Мирового соглашения, при отсутствии обоснованных замечаний;

В указанном случае сроки начала и окончания работ переносятся на количество дней просрочки исполнения Взыскателем своих обязательств по настоящему мировому соглашению.

6. Должник по окончании работ письменно извещает Взыскателя о готовности к сдаче выполненных работ. Стороны совместно осуществляют проверку выполненных работ. При отсутствии замечаний к выполненным работам, стороны подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ. В случае обнаружения Взыскателем недостатков в выполненных работах, Стороны фиксируют данные недостатки в письменном виде. До устранения всех недостатков Должником работы считаются не выполненными и принимаются Взыскателем повторно только после их устранения во вновь назначенный срок, который не может превышать 10 календарных дней. Все расходы по устранению недостатков несет Должник.

7. В случае повторного обнаружения Взыскателем недостатков в выполненных работах, работы по настоящему Мировому соглашению считаются невыполненными.

8. Работы по устранению недостатков по настоящему Мировому соглашению считаются выполненными и принятыми Взыскателем, а обязательства Должником исполнены с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приема выполненных работ без замечаний.

9. Равным образом, при допущении Должником просрочки выполнения своих обязательств по настоящему Мировому соглашению (сроков представления проекта, сроков представления заключения государственной экспертизы проекта, срока начала и окончания выполнения Работ) Взыскатель вправе на основании данного Мирового соглашения обратиться в Арбитражный суд за выдачей исполнительного листа о взыскании с Должника денежной суммы в размере 4 149 329 (Четыре миллиона сто сорок девять тысяч триста двадцать девять) рублей 32 копейки.

10. В этом случае Должник также не претендует ни на какую компенсацию затрат, понесенных им в связи с выполнением условий настоящего Мирового соглашения.

11. С целью реализации данного права Взыскателем, факт нарушения Должником сроков представления проекта, сроков представления заключения государственной экспертизы проекта, сроков начала и окончания выполнения Работ, считается подтвержденным соответствующим актом о нарушении этих сроков, подписанным обеими сторонами. При отказе Должника от подписания данного Акта, в нем делается отметка и Акт подписывается Взыскателем в одностороннем порядке.

12. При надлежащем исполнении Должником своих обязательств по настоящему мировому соглашению Взыскатель отказывается от своих требований о взыскании с Должника убытков за некачественно выполненные работы по договору строительного подряда от 31.03.2010 года, подлежащих взысканию на основании Решения Арбитражного суда Новосибирской области от _______2013 года по делу А45-_________/2012 в сумме 4 149 329 (Четыре миллиона сто сорок девять тысяч триста двадцать девять) рублей 32 копейки.

13. Судебные расходы в размере 47 810 (Сорок семь тысяч восемьсот десять) рублей 72 копейки возмещаются Должником Взыскателю в срок до «25» апреля 2014года.

14. Настоящее Мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, один экземпляр — в Арбитражный суд для приобщения к материалам дела.

15. Настоящее Мировое соглашение вступает в силу с даты его утверждения Арбитражным судом.
Стороны, руководствуясь ст. ст. 49, 141, п. 2 ст. 150 АПК РФ, просят суд утвердить данное Мировое соглашение и прекратить производство по делу.

____________ 2014 года

Взыскатель:
ЗАО «Взыскатель»
Генеральный директор __________ _________________________

Должник:
ООО «Должник»
Директор ____________ _________________________


Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

  Я не робот (поставьте галочку в подтверждение)